增项未签订确认单 导致已经施工的增项未获_查小乖装修网
设为凤凰彩票官网

查小乖装修网

查小乖装修网咨询电话

服务商100%实名认证

保证装修质量与服务

多种保障措施维护您的权益

装前装后高枕无忧

平台全程跟进装修进度

装修过程尽在掌握

装修纠纷快速介入

客服调解快速满意

免费发布

*
*
格式: 13812345678 或 01086881234
  • 区域:
  • 面积:
  • 其他:
  • 或拨打客服010-67884220

装修案例

  • 杭州花秘女子健身房案例

    杭州花秘女子健身房案例

  • 百子湾即刻健身房案例

    百子湾即刻健身房案例

  • OFFLINE健身房设计案例

    OFFLINE健身房设计案例

  • 创展创造时间健身

    创展创造时间健身

  • 北京大唐俊秀健身俱乐部

    北京大唐俊秀健身俱乐部

  • 南京金奥健身

    南京金奥健身

装修纠纷案例

您当前的位置:凤凰彩票官网 > 装修纠纷案例>增项未签订确认单 导致已经施工的增项未获

增项未签订确认单 导致已经施工的增项未获

  •   2009年3月7日,甲公司(发包人、甲方)与乙装饰公司(承包方、乙方)签订《北京市装饰装修工程施工合同》。该合同规定,乙方承包甲公司“×××室内装修项目”,工程地点在×××大厦十五层,承包范围为清工加部分辅料,施工面积3715平方米,以实际施工面积为准;本工程价款总计300000元,工程总工期为28天,开工日期为2009年3月7日,竣工日期为2009年4月3日;本工程价款可在出现下列情况时调整:(1)甲方确认的工程量增减。(2)甲方确认的设计变更或工程洽商。该合同还就双方权利义务、工程验收、违约责任等作了具体规定。上述合同签订后,乙公司即开始进驻×××大厦15层进行施工。后甲公司与乙公司协商增项1次,造价为16058元。2009年4月7日,甲公司工程项目代表吴某在施工增项计价汇总表上签字,该汇总表载明施工增项金额共计16058元。乙公司施工期间,甲公司支付乙公司工程款共计25万元。2009年5月,工程施工完毕,被告未经竣工验收即进驻使用。乙装饰公司认为工程早已竣工,经多次讨要,甲公司至今尚未支付工程款,遂诉至人民法院,请求:甲公司支付剩余工程款共计66058元,增项工程款16058元,并负担本案的诉讼费用。

      甲公司认为施工期间不存在增项事实,且乙公司不具备装饰装修资质,故双方所签订的《装饰装修施工合同》无效,无义务向乙公司支付工程款。不同意乙公司的诉讼请求。

      法院判决:

      一、被告甲公司于本判决生效后十日内给付原告乙装饰公司工程款66058元。

      二、驳回原告乙装饰公司的其他诉讼请求。

      律师点评:本案的焦点是增项是否存在。

      看似本案发生争议的原因是在合同履行过程中,实际则是在合同签订过程中已经埋下隐患,虽然发包方的代表已经在增减项确认单上签字,但承包方无法举证证明签字人是发包方员工且经发包方授权,所以得不到法院的支持。律师提醒:承包方在签订合同过程中一定要求发包方对其现场代表出具书面授权,并明确授权范围,以防止发生争议时无证可举。




上一篇:发包方未经验收擅自使用涉案工程 导致败诉

下一篇:装修合同陷阱你都了解吗?

新手上路
了解查小乖装修网
免费注册
如何获得装修保障
如何维护装修权益
商业合作
装修公司加入
设计师加入
工长加入
监理律师加入

诚信保障
加入实名验证计划
加入诚信装修服务
加入装修保障服务
加入诚信联盟
特色服务
免费发布装修招标
付费图纸审核
付费合同审核
付费工程预算审核

服务热线:010-67884220 企业邮箱:[email protected]。com

京ICP备14054424号  网站xml地图

装修领域:美容美发、spa会所健身房办公室酒店餐饮咖啡茶艺学校医院等特色建筑装修装饰设计

159彩票官网 166彩票充值 大兴彩票官网 满源彩票 凤凰彩票 优信彩票充值 凤凰彩票充值 诚信彩票充值 128彩票充值中心 众赢彩票充值